Algemene Voorwaarden
Laatst bijgewerkt: maart 2025
1. Toepassingsgebied
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, bestellingen en overeenkomsten tussen Dakwerken Vandevyver (Verbindingstraat 29, 9940 Evergem, BTW BE 1031.115.542) en de opdrachtgever. Afwijkingen zijn alleen geldig indien schriftelijk overeengekomen.
2. Offerte en aanvaarding
Offertes zijn vrijblijvend tenzij anders vermeld. Een overeenkomst komt tot stand na schriftelijke of mondelinge aanvaarding van de offerte door de opdrachtgever. Dakwerken Vandevyver behoudt zich het recht voor offertes in te trekken zolang geen overeenkomst is gesloten.
3. Uitvoering en termijnen
De werken worden uitgevoerd naar beste inzicht en volgens de geldende vaknormen. Vermelde termijnen zijn indicatief en geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Overmacht (weersomstandigheden, leveringsproblemen, enz.) kan de uitvoering vertragen zonder dat de opdrachtgever recht heeft op schadevergoeding of ontbinding.
4. Prijzen en betaling
Prijzen zijn inclusief BTW tenzij anders vermeld. Facturatie gebeurt volgens de in de offerte of overeenkomst vastgelegde modaliteiten. Betaling dient te geschieden binnen de op de factuur vermelde termijn. Bij verzuim kunnen van rechtswege en zonder ingebrekestelling vertragingsinteresten en een forfaitaire schadevergoeding worden aangerekend overeenkomstig de wet.
5. Garantie
Op de uitgevoerde werken wordt de in de offerte of overeenkomst vermelde garantie verleend (onder meer 10 jaar op constructiewerken en waterdichting, onder de daarvoor gestelde voorwaarden). De garantie vervalt bij gebreken veroorzaakt door derden, onoordeelkundig onderhoud, wijzigingen of force majeure.
6. Aansprakelijkheid
Dakwerken Vandevyver is alleen aansprakelijk voor directe schade die het gevolg is van een bewezen tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot het bedrag van de betreffende opdracht. Dakwerken Vandevyver is niet aansprakelijk voor indirecte schade (o.a. gevolgschade, verlies van inkomsten).
7. Klachten
Klachten moeten binnen een redelijke termijn na oplevering schriftelijk worden gemeld. Pas daarna kunnen garantie- of herstellingsrechten worden uitgeoefend binnen de grenzen van deze voorwaarden.
8. Toegang en medewerking
De opdrachtgever zorgt voor vrije en veilige toegang tot de werf en voor de nodige medewerking (o.a. nutsvoorzieningen, bescherming van goederen). Gebrek hieraan kan vertraging of meerwerk veroorzaken.
9. Toepasselijk recht en geschillen
Op deze voorwaarden is Belgisch recht van toepassing. Geschillen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent, tenzij de wet een andere bevoegdheid oplegt.
10. Contact
Vragen over deze algemene voorwaarden: contact, info@dakwerkenvdv.be, +32 497 61 80 22.